Контракт на поставку

> Образец договора по 44-ФЗ

Содержание

Предлагаем вашему вниманию образец гражданско-правового договора по 44-ФЗ на поставку товара.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР
№ ______

г. Москва «____»_______________ 2014 года

Федеральное государственное бюджетное учреждение «______», в лице ______, действующего на основании ______, в дальнейшем именуемое «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «______» в лице ______, действующего на основании ______, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора осуществить Заказчику поставку незамерзающей стеклоомывающей жидкости для автомобиля, именуемого в дальнейшем Товар.
1.2. Товар поставляется в ассортименте, количестве и по цене, указанным в Приложении № 1 «Спецификация», являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Поставка Товара осуществляется на склад Заказчика по адресу: ______
1.4. Заказчик обязуется оплатить Поставщику поставку Товара в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
1.5. Основанием для заключения Договора является решение Единой комиссии (приказ о создании Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) № ___ от ______ федерального государственного бюджетного учреждения «______» (Протокол от ______ № ______).

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ______ (______) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% в размере ______ (______) рублей __ копейка.
2.2. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой — погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Договора.
2.3. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.6, 2.7 настоящего Договора.
2.4. Источник финансирования настоящего Договора – субсидия на выполнение государственного задания.
2.5. Оплата по настоящему Договору производится в рублях, по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента поставки Товара и предоставления Поставщиком Заказчику счета, счета-фактуры, товарной накладной и отгрузочных документов, на поставленный товар.
2.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе увеличить или уменьшить предусмотренное Договором количество Товара, не более чем на десять процентов. При этом изменение цены Договора будет пропорционально изменению количества Товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. Цена единицы Товара из объема, на который увеличивается или уменьшается предусмотренное Договором количество Товара определяется как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.
2.7. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара и иных условий исполнения Договора.

3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

3.1. Заказчик передает Поставщику по телефону/факсу ______ или электронной почте ______ заявку о потребности в поставке Товара с указанием ассортимента и количества Товара (с последующим предоставлением оригинала заявки).
3.2. Поставщик подтверждает Заказчику по телефону/факсу ______, электронной почте ______ свою готовность к отгрузке Товара с указанием: даты и времени отгрузки, ассортимента и количества Товара, государственного номера транспортного средства, фамилии, имени, отчества водителя и сопровождающих Товар лиц.
3.3. Доставка и разгрузка Товара осуществляется автотранспортом Поставщика в период действия договора до ______, в течение двух дней после подачи заявки Заказчиком по электронной почте на склады Заказчика по адресу, указанным в п. 1.2 Договора и заявке, в рабочие дни не позднее __ часов.
3.4. Заказчик обязуется обеспечить своевременный и беспрепятственный доступ к месту поставки Товара.
3.5. Приемка Товара осуществляется представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика, в соответствии с наименованием, количеством и иными характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации, а также другими условиями Договора. Представитель Заказчика проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, указанным в Спецификации, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.
3.6. Приемка и экспертиза в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» поставляемого Товара, проводимая своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями должны быть произведены в общий срок не более 3 (трех) дней с даты поставки.
3.7. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику его принадлежности, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), счет, счет-фактуру, товарную накладную и товарно-транспортную накладную.
3.8. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара. При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Товара заявить Поставщику претензию по качеству Товара.
3.9. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 2 (двух) дней с момента получения претензии по качеству Товара.
3.10. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами товарных накладных.
3.11. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
3.12 Товар, не соответствующий требованиям, указанным разделе 5 настоящего Договора, а также некомплектный и не имеющий сопроводительных документов, считается не поставленным.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. своевременно и надлежащим образом поставить Заказчику Товар в наименовании, количестве и иными техническими характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации и представить Заказчику документы, предусмотренные Договором;
4.1.2. обеспечить передачу Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
4.1.3. передать Заказчику Товар соответствующего качества согласно разделу 5 Договора;
4.1.4. обеспечить устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
4.1.5. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направить Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;
4.2.2. требовать от Заказчика полную и своевременную оплату поставленного Товара согласно разделу 2 Договора;
4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. обеспечить своевременную приемку поставленных Товаров в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
4.3.2. провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям Договора, своими силами (в присутствии представителя Поставщика) или привлеченными экспертами, экспертными организациями, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
4.3.3. произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 2 Договора.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. требовать от Поставщика полное и своевременное исполнение обязательств по Договору;
4.4.2. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора;
4.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Качество Товара и гарантийные обязательства

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является качественным, новым (не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств) и соответствует требованиям, установленным настоящим Договором.
5.2. Товар должен соответствовать действующим ГОСТам, техническим регламентам, санитарным нормам и отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и Договором.
5.3. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки. На Товаре не должно быть механических повреждений.
5.4. Если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, Стороны привлекают для выявления производственного, либо иного характера недостатков Товара независимого эксперта. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Заказчика.
5.5. В случае если экспертиза подтверждает, что ненадлежащее качество Товара возникло по вине производителя Товара либо Поставщика, то есть до момента передачи Товара Заказчику, расходы по оплате услуг эксперта должны быть возмещены Поставщиком.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
6.2. Неисполнение Поставщиком условий Договора является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего Договора или расторжения Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора.
6.3. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
6.4. За нарушение срока поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере 1/150 от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения срока поставки.
6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.9. Общая сумма штрафных санкций, начисляемых в соответствии с настоящим Договором, не может превышать цены Договора.
6.10. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7. Обеспечение исполнения Договора

7.1. На весь период действия Договора Поставщик обязуется предоставить Заказчику в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по Договору один из перечисленных видов обеспечения: безотзывную банковскую гарантию или передать в залог Заказчику денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере 10% от начальной (максимальной) цены Договора на срок до ______. в размере ______ (______) рубля __ копеек.
7.2. Обеспечение исполнения Договора должно полностью покрывать срок действия обеспеченного им обязательства и предусматривать возможность предъявления Заказчиком требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение срока действия Договора.
7.3. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются Поставщику в течение 5 (пяти) банковских дней, после выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.
7.4. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.
7.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в таком же размере, которые указаны в настоящей статье Договора.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 30 (тридцати) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
8.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

9. Рассмотрение и разрешение споров

9.1 Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в течение 30 (тридцати) дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.
9.2 Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

10. Срок действия и порядок расторжения Договора

10.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до ______. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
10.2. Изменение условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев предусмотренных пунктами 2.6, 2.7 раздела 2 настоящего Договора.
10.3 Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11. Заключительные положения

11.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.2. Все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре.
11.3. В случае изменения контактного адреса соответствующая Сторона в течение 5 дней обязана известить об этом другую Сторону заказным письмом по почте. На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у другой Стороны актуальной информации об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему, доведенному до сведения отправителя адресу получателя.
11.4. Внесение изменений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.
11.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения.
11.6. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание настоящего Договора или какого-либо из его положений, информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально в той степени, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора.

12. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Подписи Сторон

Заказчик: ______________

Поставщик: ______________

Приложение № 1
к Гражданско-правовому договору
№ ______
от «____»______________ 2014 года

Спецификация

№ п/п

Наименование

Характеристики

Количество,
Канистр по 5л

Сумма
(с НДС),
руб.

Жидкость для омывания стекол зимняя «-30°С»
Winter Liquid -30C 5л.
Изготовитель:
______

1. массовая доля изопропилового спирта,%, в пределах нормы — 40
2. Показатель активности водородных ионов(рН) при 20°С — 5,5
3. Содержание анионного поверхностно-активного вещ-ва или неионогенного поверхностно-активного вещ-ва — Выдерживает
4. Чистящая способность по стеклу,% — 85
5. Температура кристализации,°С — -30

ИТОГО по спецификации: ______ (______) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% в размере ______ (______) рублей __ копейка.

>Контракт на поставку товара: образец

Общие сведения о контрактах поставки

В рамках закона № 44-ФЗ в зависимости от статуса заказчика оформляемый контракт может быть государственным (заключаемым государственным заказчиком от имени и в интересах РФ или ее субъекта), муниципальным (заключаемым муниципалитетом или муниципальным заказчиком в его интересах) или просто контрактом в остальных случаях.

Из толкования п. 3 части 1 ст. 1 и п. 8 ст. 3 закона № 44-ФЗ следует, что госконтракт представляет собой гражданско-правовой договор на поставку работ, товара или услуг. Поэтому при его составлении необходимо применять не только нормы законодательства о закупках, но и положения особенной части Гражданского кодекса РФ, регулирующей отдельные виды обязательств. Нас, в частности, будет интересовать глава 30 ГК РФ, посвященная купле-продаже.

Структура контракта на поставку товаров

Как и любая другая разновидность контрактов, договор поставки имеет свою структуру. Его основные разделы будут следующими:

  • название контракта, дата, номер и место его составления;
  • сведения о сторонах его заключивших, а также их уполномоченных представителях, поставивших под контрактом на приобретение товара свои подписи;

Образец контракта на поставку товара

Отметим, что данные атрибуты контракта являются стандартными, и подробно на них останавливаться не будем.

  • предмет контракта, в котором описывается приобретаемый товар;
  • цена поставляемого товара и порядок проведения расчетов по контракту;
  • порядок поставки и приемки товара;
  • права и обязанности сторон контракта;
  • гарантии поставщика в отношении предоставляемых товаров;
  • ответственность сторон контракта;
  • сведения об обеспечении исполнения контракта;
  • срок действия, порядок изменения и расторжения контракта;
  • прочие условия, сведения о приложениях к контракту;
  • информация о сторонах, заключивших контракт, включая адреса, телефоны и банковские реквизиты.

Особенности описания предмета поставки

Предмет любого заключаемого гражданско-правового договора является его существенным условием. Такое правило содержится в п. 1 ст. 432 ГК РФ. В договоре поставки товара должно быть согласовано условие о наименовании товара и его количестве (п. 3 ст. 455 ГК РФ). Последнее должно выражаться в единицах измерениях (тоннах, метрах, килограммах и т.п.), в денежном выражении (например, поставить товары на сумму…) или согласованном порядке его определения (ст. 465 ГК РФ). Указанные правила распространяются и на поставку товаров для государственных нужд.

Как правило, сведения о закупаемых товарах содержатся в специально составляемых спецификациях. В них конкретизируются категории закупаемых товаров, единицы измерения, цена за единицу измерения и итоговая стоимость поставляемого товара.

Цена в контракте поставки

Исходя из смысла ст. 95 закона № 44-ФЗ, цена любого контракта, заключаемого в рамках указанного закона, представляет собой его существенное условие. В соответствии с частью 2 ст. 34 закона № 44-ФЗ и определяется на весь период поставки указанных товаров.

Ориентировочное значение либо формула расчета и максимальный размер стоимости товара применяются в случаях, установленных Правительством РФ. Применение видов цен на продукцию, поставляемую в рамках гособоронзаказа, урегулировано Правительства от 13.12.2013 № 1155.

В ст. 95 закона № 44-ФЗ содержится ряд случаев, когда цену поставляемого товара можно изменить: Это возможно, когда:

  • такая возможность была предусмотрена в закупочной документации и/или в контракте при этом уменьшение цены производится без изменения объема поставляемых товаров;
  • в документации о закупке была прописана возможность изменить первоначальный объем закупаемых товаров, но не более чем на 10%;
  • произошло уменьшение финансирования в случаях, предусмотренных в п. 6 ст. 161 БК РФ. В этом случае можно сократить количество закупаемых товаров;
  • при лечении гражданина РФ за рубежом при наличии медпоказаний происходит изменение перечня услуг по лечению, когда возможность такого изменения была прописана в контракте.

В прочих случаях менять стоимость приобретаемого товара будет незаконно.

Как правило, цена контракта на закупку товаров включает в себя:

  • предусмотренные законом налоги и сборы, в том числе таможенные пошлины;
  • расходы на доставку товара;
  • стоимость погрузочно-разгрузочных работ и др.

Порядок расчетов

В соответствии с п. 13 ст. 34 закона № 44-ФЗ контракт обязательно должен содержать в себе условие о сроках и порядке оплаты поставленных товаров. Расчеты производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет поставщика.

Сроки прописываются в календарных или рабочих (банковских) днях и исчисляются, как правило, с момента осуществления поставки. Последний подтверждается датой подписания товарно-транспортной накладной или акта приема-передачи товара. Срок, отведенный для оплаты поставленного товара, не может превышать 30 дней (п. 13.1 ст. 34 закона № 44-ФЗ), а если поставщик является представителем , то срок не должен превышать 15 рабочих дней (ч. 8 ст. 30 закона № 44-ФЗ).

Момент исполнения обязанности по оплате доставленных товаров определяется датой списания денежных средств со счета заказчика.

Права и обязанности сторон

Данный раздел контракта содержит типовой набор прав и обязанностей сторон. Выделим лишь основные.

Заказчик имеет право:

✚ требовать от поставщика товаров соблюдения условий контракта и устранения каких-либо нарушений;

✚ требовать от поставщика надлежащим образом оформленных документов (таких как товарная накладная, акт приема-передачи, счет-фактура и т.п.);

✚ отказаться от приемки товара в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

✚ принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и т.д.

Заказчик обязан:

✚ произвести приемку товара с соблюдением установленной процедуры;

✚ начислить пени и штрафы при условии нарушений поставщиков условий контракта;

✚ оплатить доставленные товары.

Поставщик вправе:

✚ с согласия заказчика досрочно исполнить свои обязательства;

✚ привлечь третьих лиц также с согласия заказчика и прочее;

Поставщик обязан:

✚ предоставить обеспечение контракта;

✚ поставить товары надлежащего качества, устранить недостатки и т.д.

Порядок доставки и приема товара

П. 13 ст. 34 закона № 44-ФЗ предусматривает наличие в контракте следующего обязательного условия – срока приемки поставленного товара по количеству и комплектности, а также порядке оформления приемочных документов. В силу ст. 94 закона № 44-ФЗ приемка товара может осуществляться приемочной комиссией созданной заказчиком или привлеченными экспертами. Последних позвать будет необходимо при приобретении товаров у единственного поставщика, если такая закупка не попала в список исключения из этого правила, содержащийся в части 4 названной выше статьи.

Кроме самого товара поставщик должен представить документы на него. К ним можно отнести:

✔ сертификаты соответствия, декларации безопасности и прочие документы, подтверждающие соответствие товара заявленным требованиям и законодательству РФ;

✔ гарантию производителя;

✔ товарные накладные, акты приема-передачи;

✔ счет-фактуру и прочее.

Кроме срока приемки поставленного товара, контракт может содержать сроки для предъявления претензий, допоставки товара, устранения недостатков и т.д.

Ответственность для недобросовестных поставщиков

Часть 4 ст. 34 Закона № 44-ФЗ предписывает обязательно включать в контракт положения об имущественной ответственности сторон. Для недобросовестного поставщика установлено 2 вида ответственности:

  • пени за нарушение сроков доставки;
  • штраф за другие нарушения условий контракта.

Часть 8 ст. 34 предусматривает обязательное взимание штрафа за ненадлежащее исполнение госконтракта (за исключением просрочки доставки). Величина штрафа прописывается в твердой сумме в соответствии с Правилами определения размера штрафа…, утвержденными Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (постановление № 1063 от 25.11.2013 признано утратившим силу 9 сентября 2017 г.). Размер штрафа рассчитывается в процентном соотношении от цены контракта:

  • 10% при цене до 3 миллионов руб.;
  • 5% при сумме 3-50 миллионов руб.;
  • 1% при цене 50-100 миллионов руб.;
  • 0,5% если сумма превышает 100 миллионов руб.

Часть 7 ст. 34 предписывает начислять пени за нарушение сроков доставки. Ее минимальный размер составляет 1/300 ключевой ставки, установленной Банком России. Расчет пеней происходит исходя из стоимости не своевременно предоставленных товаров, работ, услуг и протяженности периода такой задержки и определяется по формуле, установленной Правилами от 25.11.2013:

П = (Ц — В) х С

при этом:
Ц – цена контракта;
В – стоимость своевременно доставленных товаров;
С –ставка неустойки.

Размер ставки также считается по формуле:

С = Сцб х ДП

при этом:
Сцб –ключевая ставка ЦБ, рассчитанная с учетом поправочного коэффициента К;
ДП – длительность просрочки, вычисленная в днях.

Поправочный коэффициент К определяется как процентное соотношение длительности просрочки (ДП) поставщика к всему сроку контракта (ДК):

К = ДП/ДК х 100%

При этом величина ставки за каждый день просрочки составляет:

  • 0,01 от ставки ЦБ при К = 0-50%
  • 0,02 от ставки ЦБ при К = 50-100%;
  • 0,03 от ставки ЦБ при К = 100% и более.

Чтобы не считать пени вручную, когда поставщик просрочил исполнение контракта, . Инструмент учтет число дней просрочки и сумму.

Сведения об обеспечении исполнения контракта

В случае, если обеспечение контракта было предусмотрено закупочной документацией, то сам госконтракт подписывается только после внесения поставщиком такого обеспечения. Его размер и способ осуществления прописывается в специальном разделе. П. 27 ст. 34 Закона № 44-ФЗ обязывает заказчика в обязательном порядке указать сроки возврата денежных средств, если обеспечение контракта было осуществлено таким образом.

Заказчик имеет право предусмотреть обеспечение гарантийных обязательств в отношении поставляемого товара. Если иное не прописано в госконтракте, то размер обеспечения должен быть возвращен поставщику после приемки у него товара (Письмо МЭР от 31.12.2014 № Д28и-2864). Поэтому, если заказчик хочет обеспечить гарантийные обязательства за пределами срока доставки товара, такое условие необходимо четко прописать в тексте госконтракта.

Самые актуальные новости и разъяснения экспертов по острым темам в сфере госзакупок в журнале «Госзакупки.ру»

Договор на поставку продукции для государственных (республиканских) нужд

Договор на поставку продукции для государственных (республиканских) нужд №

г. «» г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с , Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующую продукцию: .

1.2. Количество поставляемой продукции, развернутая номенклатура (ассортимент) предусматриваются сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора. Сумма договора составляет рублей.

1.3. Покупатель представляет Поставщику спецификации не позднее периода поставки.

1.4. Спецификация считается принятой в редакции Покупателя, если в течение дней после ее получения Поставщик не передаст оставшиеся не урегулированные между сторонами разногласия на рассмотрение арбитражного суда. До разрешения разногласий поставка производится по спецификации (в части, согласованной сторонами).

1.5. Покупатель в случае необходимости может вносить изменения в спецификацию не позднее, чем за дней до начала периода поставки. Предложение об изменении считается принятым, если Поставщик, получивший соответствующее предложение, в -дневный срок не сообщит Покупателю своих возражений по этому предложению.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать . Соответствие качества продукции условиям договора подтверждается сертификатом, выдаваемым Поставщиком или другим органом по установленной форме.

2.2. Стороны могут согласовать между собой дополнительные требования к качеству поставляемой продукции и уточненные технические характеристики. Такое согласование производится в следующем порядке.

2.3. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции в течение дней срока, установленного Поставщик предоставляет дополнительные гарантии качества поставляемой продукции: . Поставщик поставляет дополнительно сверх запчастей, обеспечивающих использование продукции в пределах гарантийных сроков, также еще количество запчастей, необходимых для использования продукции в послегарантийный период.

2.4. Продукция должна маркироваться следующим образом: .

2.5. Производственные дефекты в продукции, обнаруженные при ее приемке, а также монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока, устанавливаются в -дневный срок. В случае обнаружения дефектов вызов представителя Поставщика обязателен/необязателен.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставщик поставляет продукцию в соответствии со спецификациями. Поставщик имеет / не имеет право досрочной отгрузки продукции.

3.2. Отгрузка продукции производится .

3.3. Минимальной нормой отгрузки железнодорожным транспортом является .

3.4. Поставка продукции в количестве менее минимальной нормы, включенной в спецификацию, производится в порядке, указанном в спецификации.

3.5. Продукция поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, номера которых указываются в спецификации .

4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Покупатель оплачивает продукцию, реализуемую Поставщиком по государственной цене в соответствии с ценой прейскуранта (или иного акта) №, утвержденного . Покупатель оплачивает продукцию по согласованной цене рублей.

4.2. Гарантом по оплате продукции является .

4.3. Стороны устанавливают следующие правила пересчета цен при изменении цен на сырье и материалы, используемые в производстве .

4.4. Расчеты между сторонами производятся путем .

5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. За недопоставку продукции для республиканских государственных нужд Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 50% стоимости недопоставленной продукции. При нарушении обязательств Поставщиком Покупатель вправе приобрести у других поставщиков необходимые материалы, сырье и комплектующие изделия по предлагаемым ими ценам с возмещением дополнительных расходов за счет Поставщика.

5.2. За другие нарушения договорных обязательств стороны могут установить ответственность, предусмотренную Положением о поставках продукции производственно-технического назначения и действующих законодательством России.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, применяются соответствующие нормы законодательства России.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Покупатель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Договор на поставку продукции для государственных (республиканских) нужд

Договор на поставку продукции для республиканских государственных нужд » «___________ 20___г. Предприятие-изготовитель_____________________ именуемое в дальней- шем «Поставщик», в лице ________________________________________________ должность, фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________, действующего на основании ________________________ и предприятие-покупа- тель________________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в ли- це _________________________________________________, действующего на должность, фамилия, имя, отчество основании___________________________________ заключили настоящий договор на период с «____»_____________- 20___ г. по «____»____________20___г. I. Предмет договора 1.1. В соответствии с _________________, Поставщик обязуется поста- вить, а Покупатель принять и оплатить следующую продукцию: ________________________________________________________________________ NN Наименование Единица измерения Объем поставки пп ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 1.2. Количество поставляемой продукции, развернутая номенклатура (ассортимент) предусматриваются сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора. Сумма договора составляет________________ 1.3. Покупатель представляет Поставщику спецификации_______________ ______________________________ не позднее __________периода поставки. квартальные, месячные 1.4. Спецификация считается принятой в редакции Покупателя, если в течение _______ дней после ее получения Поставщик не передаст оставшиеся не урегулированные между сторонами разногласия на рассмотрение арбитраж- ного суда. До разрешения разногласий поставка производится по специфика- ции (в части, согласованной сторонами). 1.5. Покупатель в случае необходимости может вносить изменения в спецификацию не позднее чем за __________ дней до начала периода постав- ки. Предложение об изменении считается принятым, если Поставщик, полу- чивший соответствующее предложение, в _______ дневный срок не сообщит Покупателю своих возражений по этому предложению. II. Качество и комплектность 2.1. Качество и комплектность поставляемой продукции должны соот- ветствовать ____________________________________________________________ ________________________________________________________________________ указывается ГОСТ, стандарт и др. документы Соответствие качества продукции условиям договора подтверждается сертификатом, выдаваемым Поставщиком или другим органом по установленной форме. 2.2. Стороны могут согласовать между собой дополнительные требова- ния к качеству поставляемой продукции и уточненные технические характе- ристики. Такое согласование производится в следующем порядке___________ ________________________________________________________________________ 2.3. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой про- дукции в течение _____________ срока, установленного ___________________ ________________________________________________________________________ указывается номер стандарта, ТУ или другого ________________________________________________________________________ документа, предусматривающего гарантийный срок. Поставщик предоставляет дополнительные гарантии качества поставляемой продукции:_________________________________________________ ________________________________________________________________________ Поставщик поставляет дополнительно сверх запчастей, обеспечивающих ис- пользование продукции в пределах гарантийных сроков, также еще _________ количество запчастей, необходимых для использования продукции в послега- рантийный период. 2.4. Продукция должна маркироваться следующим образом:_____________ ________________________________________________________________________ 2.5. Производственные дефекты в продукции, обнаруженные при ее при- емке, а также монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока, устанавливаются в _________________ срок. В случае обнаружения дефектов вызов представителя Поставщика ___________________________ обязателен/необязателен III. Сроки и порядок поставки 3.1. Поставщик поставляет продукцию в соответствии со спецификация- ми. Поставщик _____________________________ право досрочной отгрузки имеет / не имеет продукции. 3.2. Отгрузка продукции производится_______________________________ указать способ отгрузки или ________________________________________________________________________ выборки продукции покупателем 3.3. Минимальной нормой отгрузки железнодорожным транспортом явля- ется __________________________________ вагон, контейнер и др. 3.4. Поставка продукции в количестве менее минимальной нормы, вклю- ченной в спецификацию, производится в порядке, указанном в спецификации. 3.5. Продукция поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, номера которых указываются в спецификации_______________ ________________________________________________________________________ IV. Цены и порядок расчетов 4.1. Покупатель оплачивает продукцию, реализуемую Поставщиком по государственной цене в соответствии с ценой прейскуранта (или иного ак- та) N __________________, утвержденного_____________________________. Покупатель оплачивает продукцию по согласованной цене______________ ________________________________________________________________________ наименование продукции, размер цены, дата и N протокола согласования це- ны сроком действия до 4.2. Гарантом по оплате продукции является ________________________ коммерческо-посредниче- ________________________________________________________________________ ская компания (фирма). 4.3. Стороны устанавливают следующие правила пересчета цен при из- менении цен на сырье и материалы, используемые в производстве___________ ________________________________________________________________________ 4.4. Расчеты между сторонами производятся путем____________________ V. Имущественная ответственность 5.1. За недопоставку продукции для республиканских государственных нужд Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 50% стоимости недопоставленной продукции. При нарушении обязательств Поставщиком Покупатель вправе приобрести у других поставщиков необходимые материалы, сырье и комплектующие изде- лия по предлагаемым ими ценам с возмещением дополнительных расходов за счет Поставщика. 5.2. За другие нарушения договорных обязательств стороны могут ус- тановить ответственность, предусмотренную Положением о поставках про- дукции производственно-технического назначения и действующих законода- тельством России. VI. Дополнительные условия ________________________________________________________________________ в этом разделе стороны могут предусмотреть условия, ________________________________________________________________________ связанные с особенностями поставки продукции. VII. Заключительные положения 7.1. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, применяются соответствующие нормы законодательства России. 7.2. Адреса и реквизиты сторон. 7.2.1. Адрес и реквизиты Поставщика Почтовый адрес и индекс___________________ Телеграфный__________________ Телетайп______________________ Телефоны:___________________________________ Отгрузочные реквизиты с указанием кодов: Для вагонных отправок_________________________ Для контейнеров________________________ Для мелких отправок_________________________ Наименование учреждения банка, его адрес__________________ ______________________________________________ Расчетный счет N______________________________ 7.2.2. Адрес и реквизиты Покупателя Почтовый адрес и индекс___________________ Телеграфный__________________ Телетайп______________________ Телефоны:___________________________________ Отгрузочные реквизиты с указанием кодов: Для вагонных отправок_________________________ Для контейнеров________________________ Для мелких отправок_________________________ Наименование учреждения банка, его адрес__________________ ______________________________________________ Расчетный счет N______________________________ Поставщик ________________ Покупатель___________________ подпись подпись МП МП

Государственный контракт на поставку товара образец 2018 скачать бесплатно типовой бланк пример форма

на поставку товаров в рамках федеральной целевой программы

г. Москва «__» _____________ 20___ г.

Федеральное архивное агентство, выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК, в лице _________________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и _____________________________________________________________

(полное наименование исполнителя с указанием ведомственной принадлежности)

именуемый в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице ________________________________

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________________

(Устава, Положения и т.п.)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

I. Предмет и условия государственного контракта

1.1. ПОСТАВЩИК в соответствии с требованиями и условиями настоящего государственного контракта обязуется поставить, а ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить товары согласно пункту 2.2. настоящего государственного контракта в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2006-2011 годы): пункт «__________________________________________________».

Поставка товаров по настоящему государственному контракту (далее – «государственный контракт») финансируется за счет средств федерального бюджета.

1.2. Государственный контракт заключен по результатам _______________ (Протокол № ________ от «____» _____ 20__ г., извещение от «___» _________ 20__ г.).

1.3. Поставка товаров по государственному контракту осуществляется в соответствии с техническим заданием, календарным планом, протоколом согласования объема финансирования, сметой расходов, спецификацией (соответственно Приложения №1, №2, №3, №4, №5 к государственному контракту).

Поставка товаров осуществляется по адресу: __________(адрес и наименование организации).

1.4. Товар должен быть поставлен с необходимой сопроводительной и технической документацией (на русском языке), необходимой для эксплуатации товара.

1.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

II. Права и обязанности Сторон

ПОСТАВЩИК обязуется:

2.1. Поставить товары своевременно, с высоким качеством, в соответствии с техническим заданием и календарным планом, согласно условиям государственного контракта.

2.2. В рамках исполнения государственного контракта осуществить поставку в соответствии с техническим заданием согласно Спецификации.

2.3. Незамедлительно уведомлять ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА об обнаружении любых обстоятельств, угрожающих годности или прочности поставляемых товаров, либо об обстоятельствах, создающих невозможность завершения поставки товаров в определенные Сторонами сроки.

2.4. Нести риск случайной гибели или повреждения товаров, вплоть до дня приемки их ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ.

2.5. В установленном порядке сдать поставленные товары ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ.

2.6.В случае выявления недопоставки товара (его комплектующих частей), поставки недоброкачественного товара, за свой счет восполнить недопоставленное количество товара (его комплектующих частей), или заменить его на качественный в срок, установленный двусторонним актом, составленным согласно пункту 3.3. государственного контракта, но не позднее _________ со дня обнаружения соответствующего нарушения обязательства.

2.7. В течение 3-х рабочих дней со дня получения запроса предоставить относящуюся к предмету государственного контракта документацию и информацию, запрашиваемую ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ на основании пункта 2.17. государственного контракта.

2.8. Представить ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ сведения об изменении своего адреса, фактического местонахождения и банковских реквизитов не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок соответствующего уведомления, фактическим местонахождением и действующими банковским реквизитами ПОСТАВЩИКА будут считаться адрес и реквизиты, указанные в п.11.7. государственного контракта.

2.9. Выполнить иные обязанности, предусмотренные другими разделами государственного контракта.

ПОСТАВЩИК вправе:

2.10. Самостоятельно определять способы поставки товаров, если это не противоречит условиям государственного контракта, технического задания.

2.11. Получать оплату за поставленные товары в порядке и сроки, указанные в разделе V государственного контракта.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК обязуется:

2.12. Осуществлять проверку соответствия техническому заданию поставляемых товаров.

2.13. Принять поставленный товар надлежащего качества и оплатить его.

2.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные другими разделами государственного контракта.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК вправе:

2.15. Осуществлять надзор за качеством поставляемых товаров, требовать от ПОСТАВЩИКА информацию о ходе выполнения государственного контракта.

2.16. В процессе поставок товаров давать составленные в письменной форме и обязательные для ПОСТАВЩИКА распоряжения с требованием заменить некачественные товары и иные аналогичные распоряжения, направленные на предотвращение возникновения недостатков, угрожающих качеству товара.

2.17. Запрашивать у ПОСТАВЩИКА любую относящуюся к предмету государственного контракта документацию и информацию.

III. Порядок сдачи и приемки товаров

3.1. Приемка поставляемых товаров осуществляется ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ на соответствие их предъявляемым требованиям к качеству, а также технологическим параметрам, указанным в техническом задании.

По окончании (этапа) поставки товаров ПОСТАВЩИК предоставляет акт сдачи-приемки (этапа) поставки и отчетные документы (материалы) ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ (его полномочному представителю).

3.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК в течение 7 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки (этапа) поставки и отчетных документов (материалов) обязан принять решение о приемке или отказе от приемки товара. На основании принятого решения ПОСТАВЩИКУ направляется подписанный ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ акт сдачи-приемки или мотивированный отказ.

3.3. В случае мотивированного отказа от приемки товара ввиду несоответствия товаров техническому заданию и календарному плану Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых допоставок (замены товара) согласно пункту 2.6. государственного контракта с указанием сроков их выполнения, но не позднее _________ со дня обнаружения соответствующего нарушения обязательства.

Допоставки (замена товара) производятся за счет ПОСТАВЩИКА.

3.4. В случае досрочной поставки товаров ПОСТАВЩИКОМ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК обязуется произвести приемку в порядке, установленном настоящим разделом, и произвести оплату в согласованные Сторонами сроки.

IV.Сроки исполнения

4.1. Срок поставки товаров по государственному контракту устанавливается со дня подписания государственного контракта по «____» ________ 20____ года.

4.2. Содержание, этапы и сроки поставки товаров определяются согласованным Сторонами календарным планом.

V. Цена государственного контракта и порядок расчетов

5.1. Цена государственного контракта составляет_______(________________) рублей (с учетом НДС 18% — ______ (_________) рублей (либо НДС не облагается) (далее — цена государственного контракта).

Цена государственного контракта является твердой и не может меняться в ходе его исполнения за исключением случая, предусмотренного п. 5.2. государственного контракта, и включает в себя все затраты, издержки и иные расходы ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением государственного контракта.

5.2. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных государственным контрактом количества товаров, и иных условий исполнения государственного контракта.

5.3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК производит выплату авансового платежа ИСПОЛНИТЕЛЮ в размере 30 % от цены государственного контракта, что составляет________(_______) на банковский счет, указанный в п.11.7. государственного контракта.

5.4. Расчеты за поставленные по государственному контракту товары производятся между ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ и ПОСТАВЩИКОМ в размере их фактической стоимости, но не более суммы, предусмотренной государственным контрактом.

5.5. Оплата за поставленные по государственному контракту товары производится ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ путем перечисления денежных средств в размере цены государственного контракта (за вычетом авансового платежа, выплаченного ИСПОЛНИТЕЛЮ на основании п.5.3. государственного контракта) за счет средств федерального бюджета на основании акта сдачи-приемки (этапа) работ в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ.

Оплата производится на банковский счет, указанный в п.11.7. государственного контракта

5.6. Обязательства ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА по оплате денежных сумм по государственному контракту считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном государственным контрактом, с банковского счета ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА, указанного в п.11.7. государственного контракта.

5.7. Поставка товаров оплачивается ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ в порядке, установленном для финансирования расходов федерального бюджета, направляемых на оплату государственных контрактов.

VI. Гарантии ПОСТАВЩИКА

Гарантии качества товара:

6.1. ПОСТАВЩИК предоставляет гарантию на поставляемый товар в течение _____________ с даты подписания акта сдачи-приемки товара. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей ПОСТАВЩИКОМ гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара. Гарантийное обслуживание поставляемого товара производится без дополнительных расходов со стороны ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА.

6.2. ПОСТАВЩИК гарантирует качество товара в целом, включая составные части и комплектующие изделия. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие.

6.3. ПОСТАВЩИК обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в товарах, в течение гарантийного срока или заменить товары в срок не более ____________ после получения сообщения ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА о выявленных дефектах.

6.4. В случае устранения дефектов в товарах, на которые установлен гарантийный срок эксплуатации, этот срок продлевается на время, в течение которого товары не использовались из-за обнаруженных дефектов. При замене товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

ПОСТАВЩИК гарантирует, что:

6.5. Товар является новым и соответствует по качеству техническим условиям изготовителя и безопасен при использовании.

6.6. Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.7. Сопроводительная и техническая документация, поставляемая ПОСТАВЩИКОМ, является комплектной и достаточной для эксплуатации товара.

VII. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных государственным контрактом, ПОСТАВЩИК вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательств.

7.2. ПОСТАВЩИК, в случае если государственным контрактом не установлены конкретные меры ответственности, несет ответственность перед ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ за нарушение условий государственного контракта в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

7.3. В случае просрочки исполнения ПОСТАВЩИКОМ обязательств, предусмотренных государственным контрактом, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК вправе потребовать уплату неустойки в размере _____ ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательств.

7.4. В случае недопоставки товара ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,5% от стоимости недопоставленного товара за каждый день с момента уведомления ПОСТАВЩИКА до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае поставки товара ненадлежащего качества, а также некомплектного товара ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,5% от стоимости товара ненадлежащего качества или некомплектного за каждый день с момента уведомления ПОСТАВЩИКА до момента устранения недостатков такого товара.

7.6. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по государственному контракту в полном объеме.

VIII. Форс-мажор

8.1. В случае если в ходе исполнения государственного контракта обнаруживается невозможность поставки товаров вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые беспорядки и военные действия, а также запретительные меры государства и др.), которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в предусмотренные государственным контрактом сроки, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК и ПОСТАВЩИК обязаны в трехдневный срок письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия государственного контракта, либо об изменении его условий.

8.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК и ПОСТАВЩИК не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных документом компетентного органа.

IX. Срок действия, изменение и расторжение государственного контракта

9.1. Государственный контракт действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Изменения и дополнения к государственному контракту оформляются письменным дополнительным соглашением к государственному контракту, подписанным полномочными представителями Сторон и являющимся неотъемлемой частью государственного контракта.

9.3. Расторжение государственного контракта осуществляется исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.4. Расторжение государственного контракта по соглашению Сторон оформляется соглашением о расторжении, которое является неотъемлемой частью государственного контракта. При этом, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК оплачивает ПОСТАВЩИКУ фактически поставленный к моменту расторжения государственного контракта товар, соответствующий по качеству и иным характеристикам условиям государственного контракта (за вычетом авансового платежа, выплаченного ИСПОЛНИТЕЛЮ на основании п.5.3. государственного контракта).

9.5. В случае расторжения государственного контракта по причине нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств по государственному контракту ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан вернуть ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ аванс, выданный на основании п.5.3 государственного контракта, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента расторжения государственного контракта.

X. Обеспечение исполнения государственного контракта

10.1. Размер обеспечения исполнения государственного контракта устанавливается в размере ____________________.

Способ обеспечения исполнения государственного контракта — _____________________________.

10.2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения государственного контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение ПОСТАВЩИКОМ его обязательств по государственному контракту, ПОСТАВЩИК обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ иное (новое) надлежащее обеспечение государственного контракта на тех же условиях и в таком же размере, которые указаны в настоящей статье государственного контракта.

10.3. Возврат денежных средств, предоставленных ПОСТАВЩИКОМ в залог в качестве обеспечения исполнения государственного контракта согласно пункту 10.1. государственного контракта, осуществляется в течение _____ рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.

Указанные денежные средства перечисляются на счет ПОСТАВЩИКА, указанный в пункте 11.7. государственного контракта.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) ПОСТАВЩИКОМ своих обязательств по государственному контракту обеспечение исполнения государственного контракта, предоставленное в виде передачи в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), остается у ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА, возврат денежных средств ПОСТАВЩИКУ не производится.

XI. Прочие условия

11.1. Финансирование государственного контракта за счет средств федерального бюджета может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ бюджетных ассигнований, о чем ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК письменно уведомляет ПОСТАВЩИКА. При этом, в случае необходимости Стороны должны согласовать новые сроки и другие условия поставки товаров.

11.2. Вся информация, относящаяся к содержанию и исполнению государственного контракта, признается сторонами конфиденциальной. ПОСТАВЩИК, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК, обязуются без предварительного соглашения не раскрывать указанную информацию третьим лицам за исключением случаев, прямо указанных в законе или иных нормативных документах. Сотрудникам, привлекаемым к исполнению государственного контракта, указанная информация должна предоставляться с соблюдением условий конфиденциальности и только в необходимом для исполнения объеме.

11.3. По всем вопросам, не урегулированным государственным контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.4. Все возможные споры решаются путем переговоров Сторон, а при не достижении согласия – в Арбитражном суде г. Москвы.

11.5. Все Приложения к государственному контракту являются его неотъемлемой частью.

11.6. Государственный контракт составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.7. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:

Федеральное архивное агентство

Адрес: 103132, г. Москва, ул. Ильинка, д.12

УФК по г. Москве

ИНН 7710474216 КПП 771001001

Л/с 03731001550

р/с № 40105810700000010079 БИК 044583001

в отделении № 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва

ПОСТАВЩИК:

(полное или сокращенное наименование исполнителя)

Адрес _____________________________________________________________

ИНН_________________ КПП______________________________________

Л/с __________________________________

Расчетный счет №_______________________ в ________________________

(наименование банка)

г. ___________ БИК_______________ корр. счет №______________________

тел. _________________

от ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА

м.п.

от ПОСТАВЩИКА

м.п.

«СОГЛАСОВАНО»: ________________________
Начальник Договорно-правового отдела

________________ В.В. Мосунов

Начальник Отдела финансово-экономической работы и организации государственных закупок

_________________ О.Р.Отводная

Начальник Управления (отдела)

(наименование отраслевого управления (отдела) Росархива)

Руководитель рабочей группы,

Заместитель Руководителя Росархива

__________________ О.В. Наумов

Образец договора поставки

Профессиональная подготовка договора поставки всего за 5 000 рублей!

— сделайте звонок по номеру: +79255467550 либо оставьте заявку и мы с Вами свяжемся!

Договор поставки №______________

Дата, место заключения (населенный пункт)

*** именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ***, действующего на основании ***, с одной стороны и ***, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ***, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать _________________________________________________(далее по тексту – «Товар») Покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в порядке и сроки определенные Спецификацией (Приложение №1) являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Номенклатура (ассортимент), количество, цена поставляемого Товара и/или общая сумма каждой отдельной партии Товара указываются в Спецификации.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Покупатель обязан:

2.1.1. Принять поставленный Поставщиком Товар согласно поданным заявкам.

2.1.2. Произвести оплату Товара согласно выставленного Продавцом счета.

2.1.3. Принять Товар в момент доставки Поставщиком по количеству и ассортименту и подписать товарную накладную.

2.2. Поставщик обязан:

2.2.1. Выставлять Покупателю счета на оплату в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.2.2. Передать Товар в согласованные с Покупателем сроки.

2.2.3. Произвести погрузку и доставку Товара до склада Покупателя, либо произвести отгрузку Товара со склада Поставщика путем самовывоза.

2.2.4. Вместе с Товаром предоставить Покупателю документы, указанные в п. 4.3. настоящего договора.

3. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Товара указывается в выставленном счете и товарной накладной (Торг-12) на каждую партию согласно Прайс-листа (Приложение №2).

3.2. Оплата Товара производится в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента принятия Товара и выставления счета путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.3. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.4. Стороны обязуются проводить сверки взаиморасчетов по настоящему договору не реже, чем один раз в три месяца.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик обязуется передать Покупателю Товар в сроки, согласованные Сторонами в Спецификации.

4.2. Погрузка, разгрузка и доставка Товара производится за счет Поставщика.

4.3. Вместе с Товаром Поставщик обязан передать следующие документы, оформленные надлежащим образом:

  • счет-фактуру;
  • товарную накладную № ТОРГ-12;
  • документы, подтверждающие качество Товара (при необходимости).

5. КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

5.1. Качество Товара гарантируется Поставщиком и должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ на данный вид Товара.

5.2. При обнаружении Покупателем после передачи Товара скрытых существенных недостатков (дефектов), допущенных по вине изготовителя продукции или Поставщика, Стороны составляют Акт с перечнем обнаруженных недостатков и сроками их замены. Акт о недостатках подписывается надлежащим образом уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика (а в случае не предоставления Поставщиком своего представителя для подписания Акта в течение одного рабочего дня Покупатель вправе подписать вышеуказанный Акт в одностороннем порядке). Товар с существенными недостатками, в т.ч. оплаченный на данный момент Покупателем, подлежит замене Поставщиком за свой счет в течение 7-и дней после подписания Акта о недостатках, либо по письменной просьбе Покупателя ему может быть отпущена иная продукция на сумму возвращенной продукции или его обязательства по оплате продукции могут быть уменьшены соразмерно стоимости возвращенной продукции. Покупатель имеет право заявить Поставщику об обнаружении скрытых существенных недостатков (дефектов) Товара в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента его приемки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность в рамках настоящего договора в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения сроков поставки Товара на Поставщика налагается штраф в размере 0,1% от цены Товара за каждый день просрочки.

6.3. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему договору.

6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с момента подписания Сторонами товарной накладной.

6.5. В случае несоответствия Товара ГОСТам и другим обычно применяемым условиям Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Товара и возмещения причиненных убытков, а так же возврат выплаченных Покупателем денежных средств за данный Товар в течение 3-х банковских дней с момента направления претензии.

6.6. В случае если Поставщик в нарушение обязанности, предусмотренной в п. 3.2., 4.3. настоящего договора, не выставил Покупателю в установленные сроки счета-фактуры на отгруженный Товар или полученные суммы предоплаты Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения возникших в связи с этим убытков в размере сумм НДС, которые Поставщик обязан был предъявить Покупателю в указанных счетах-фактурах.

6.7. В случае отказа Покупателю налоговыми органами в вычете сумм НДС, предъявленных Поставщиком, по причине того, что счет-фактура оформлен Поставщиком с нарушением требований главы 21 ст. 169 НК РФ, Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения возникших в связи с этим убытков. При этом возмещению подлежат указанные в настоящем пункте суммы НДС, а также начисленные налоговыми органами суммы пеней и штрафов, если их начисление обусловлено нарушением Поставщиком порядка составления счетов-фактур.

6.8. В обоснование требования возместить убытки, указанные в пункте 6.7. настоящего договора, Покупатель предоставляет Поставщику соответствующее решение инспекции по результатам камеральной или выездной проверки.

6.9. Проценты предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ не начисляются Поставщиком и не оплачиваются Покупателем.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору в случае, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

7.2. В случаях, когда указанные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более одного месяца, Стороны вправе согласовать иные способы исполнения настоящего договора.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров Стороны обязуются разрешать их в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны обязуются не разглашать друг о друге конфиденциальной информации, связанной с их хозяйственной деятельностью, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения настоящего договора.

9.2. Факт заключения и предмет настоящего договора не является конфиденциальной информацией и может использоваться Сторонами в рекламно-маркетинговых целях.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до ***. Окончание срока действия договора не является основанием, прекращающим ответственность Сторон за его неисполнение.

10.2. Договор считается пролонгированным на следующий календарный год в случае, если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания его действия.

10.3. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по инициативе каждой из Сторон.

10.4. В случае расторжения настоящего договора в одностороннем порядке Сторона, принявшая решение о его расторжении, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону. Настоящий договор считается расторгнутым с даты вручения (получения) уведомления о его расторжении, которое может быть направлено другой Стороне посредством услуг почтовой связи или вручено лично под расписку ее уполномоченному представителю.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый их которых хранится у Сторон и имеет одинаковую юридическую силу.

11.2. Все приложения, дополнения и соглашения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью и действительны при наличии подписей лиц, наделенных правом подписания данных документов, при наличии оттисков печатей Сторон.

11.3. Любое письмо, уведомление, заявка, претензия и прочая корреспонденция (далее – Уведомление) могут быть направлены как традиционным способом, так и с использованием сети Internet. В целях исполнения Договора Стороны будут использовать адреса электронной почты указанные в п.12.2. Договора. Сообщения, полученные и отправленные по адресам электронной почты принадлежащие Сторонам либо их представителям, Стороны считают отвечающими требованиям достоверности адресата (источника) в контексте п.2 ст.434 ГК РФ. Уведомление, переданное в соответствии с установленным выше порядком, считается надлежащим и имеет юридическую и доказательственную силу. Сторона, получившая электронное сообщение, исходящее от другой стороны по Договору, обязана в течение восьми рабочих часов подтвердить получение, направив передающей стороне, сообщение о его получении (принятии).

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12.1. В случае изменения адреса или обслуживающего банка Сторона настоящего договора обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомить об этом в письменном виде другую Сторону.

12.2. Реквизиты сторон

Поставщик

Наименование/ФИО

Адрес местонахождения/регистрации

Контактный номер телефона

Банковские реквизиты

ОГРН, ИНН, КПП

Должность, ФИО, подпись

Покупатель

Наименование/ФИО

Адрес местонахождения/регистрации

Контактный номер телефона

Банковские реквизиты

ОГРН, ИНН, КПП

Должность, ФИО, подпись

Приложение №1

к договору поставки №____________

от «___» _________________ 20___ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

от «___» ___________ 20__ г.

п/п

Наименование товара

Ед. изм.

Кол-во

Цена, руб.

Всего, руб.

ИТОГО:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *