Договор с дизайнером

ДОГОВОР дизайнерских услуг

ДОГОВОР

на оказание дизайнерских услуг

г. Самара «__» ________ 2016 г.

Дизайнер ____________________________, _______ г.р., паспорт серии 34 09 №938455

выдан Отделением УФМС России по Самарской области в Октябрьском районе гор. Самары

от 01.12.08., зарегистрированный по адресу: г. Самара, ул. Ленина 113, в дальнейшем именуемый

Исполнитель, с одной стороны, и____________________________, _________ г.р., паспорт

серии ________________ __________________________________________________________

_______________________________________________________, именуемый в дальнейшем

Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика

оказать услуги, указанные в п.1.2.настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя выполнение работ полного комплекта документации

по дизайнерской разработке интерьера и спецификаций материалов (мебели, аксессуаров, других

предметов интерьера и оборудования, по договоренности), рабочей документации, необходимой для

реализации этого проекта, которые по согласованию с Заказчиком будут использованы при

создании интерьера (п. 3.3), а также полного авторского сопровождения проекта.

1.3 Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг Заказчиком или его

уполномоченным представителем.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет рублей ( тысячи рублей 00 копеек) и

оплачивается в соответствии с п.п.2.2 настоящего Договора.

2.2. Оплата по Договору производится в два этапа:
I этап – авансом в размере рублей ( рублей 00 копеек) в день заключения настоящего

Договора и II этап — рублей ( тысяч рублей 00 копеек), по факту принятия всех

проектных работ.

В случае задержки выплаты аванса, сроки выполнения работ по настоящему Договору переносятся на

количество дней задержки.

2.3. Стоимость, непредусмотренных в настоящем Договоре работ или затрат, выявленных в процессе

выполнения работ, определяется двусторонним соглашением и оплачивается дополнительно.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право на ознакомление с ходом подготовки и проведения работ по настоящему Договору.

3.2. Исполнитель имеет право не приступать к выполнению работ по настоящему Договору в случае

невыполнения Заказчиком п.п.2 настоящего Договора.

3.3. Обязанности Исполнителя:

3.3.1 Исполнитель обязан предоставить Заказчику Дизайнерскую разработку на условиях и в сроки (п. 5.0),

указанные в настоящем Договоре.

3.3.2. Передать Заказчику полный комплект документации в следующем объеме:

1. Об мерочный план (план расположения стен с размерами)

2. Кладочный план (план вновь возводимых конструкций и перегородок)

3. План расстановки мебели с экспликацией помещений

4. План пола с покрытием (привязки по полу)

5. План размещения теплого пола (если необходимо)

6. План потолка с покрытием (привязки по потолку)

7. План потолка с расстановкой и привязкой освещения.

8. План расключения и привязки освещения, и датчиков теплого пола (если необходимо).

9. План расстановки и привязки розеток и электра выводов.

10. План расположения и привязки сантехнического оборудования и кондиционеров.

11. План расстановки маяков разверток.

12. Развертки по стенам (с доп. привязками и высотами)

13. Разрезы по потолкам, стенам, конструкциям (если необходимо)

14. Полный пакет визуализации интерьера

15. Ведомость чертежей.

16. Ведомость отделки помещений (по каждому отдельно)

17. Ведомость лакокрасочных покрытий и отделочных материалов ( с указанием мест расположений,

и площадей)

Авторский надзор включен в стоимость данного договора и осуществляется до полного окончания

ремонтных работ (не более 6 месяцев с момента подписания договора).

3.4. Обязанности Заказчика

3.4.1. Заказчик обязан предоставить Исполнителю всю необходимую информацию для выполнения

работ по настоящему Договору.

3.4.2. При изменении условий, сроков или корректировке задания, Заказчик обязан возместить

Исполнителю понесенные последним затраты.

3.4.3. При получении результата работ, в случае надлежащего исполнения, Заказчик обязан

подписать Акт сдачи-приемки работ и оплатить выполненные исполнителем работы согласно

п.п.2 настоящего Договора в срок не позднее трех календарных дней.

3.4.4. Одностороннее прекращение Заказчиком договорных отношений обязывает его оплатить в

полном объеме стоимость работ по настоящему Договору.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства

по настоящему Договору, несет предусмотренную законом ответственность по нему, если

не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие

непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых

обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени.

5. Срок действия договора

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до завершения всех работ и

расчетов. Одностороннее расторжение Договора не допускается.

5.2. Срок поставки полного комплекта документации по дизайнерской разработке в течение

30 рабочих дней с момента подписания договора (срок исполнения обязательств по договору

может быть уменьшен или увеличен, до согласования с заказчиком)

5.3. Сроки по видам работ:

1. Перепланировка 10-14 рабочих дней (может увеличиться или уменьшиться, до полного

согласования заказчиком)

2. Визуализация объекта 10-14 рабочих дней (может увеличиться или уменьшиться, до

полного согласования заказчиком)

3. Рабочая документация (п. 3.3.4) 10 дней. (может уменьшиться в зависимости от

сложности объекта)

6. Особые условия

6.1. При возникновении, по вине Заказчика ситуации, когда выполнение работ по настоящему

Договору невозможно, услуги Исполнителя оплачиваются в полном объеме.

6.2. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим

законодательством РФ.

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно и подписываются

сторонами.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих

одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон.

Исполнитель: ___________________________

(Ф.И.О.)

Образец договора на оказание дизайнерских услуг

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ДИЗАЙНЕРСКИХ УСЛУГ №_____________

г. Тверь «___» _________ 2010г.

_____________________________(ФИО ЗАКАЗЧИКА) паспорт _______ № ____________ выдан ___________________________, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью Дизайн Студия «Эффект», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице генерального директора Лебедева Павла Геннадьевича, действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, а вместе далее именуемые «Сторонами», заключили настоящий договор о нижеследующем:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

    1. По договору возмездного оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить эти услуги.

    2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать следующие услуги по оформлению интерьера коттеджа

расположенного по адресу: ______________________________________________________________

— осуществить разработку дизайн-проекта, согласно перечню проектной документации, утвержденному заказчиком (см. приложение №2, являющееся неотъемлемой частью данного договора).

    1. Срок выполнения работ с «____» _____________ 2010г. по «____» ______________ 2011г. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право выполнить работы досрочно. В случае изменения ЗАКАЗЧИКОМ первоначального задания на проектирование сроки выполнения работ пересматриваются.

    2. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг ЗАКАЗЧИКОМ или его уполномоченным представителем. Подписание акта приема-сдачи Услуг производится не позднее 3-х дней после предоставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ оформленной проектной документации ЗАКАЗЧИКУ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:

2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством.

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п.1.2 настоящего Договора.

2.1.3. Исправить по требованию ЗАКАЗЧИКА все выявленные недостатки, допущенные по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2.2 ЗАКАЗЧИК обязан:

2.2.1. Оплатить работу по цене, указанной в п. 3 настоящего Договора в соответствии с графиком оплаты

(см. приложение №1, являющегося неотъемлемой частью данного договора)

2.2.2. Предоставить исполнителю задание на выполнение дизайн-проекта, а также существующую проектную документацию по объекту.

2.3 ЗАКАЗЧИК имеет право:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой ИСПОЛНИТЕЛЕМ, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив ИСПОЛНИТЕЛЮ, часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг (но не менее 50% от общей суммы договора), выполненных до получения извещения об отказе ЗАКАЗЧИКА от исполнения Договора.

2.3.4. ЗАКАЗЧИК имеет право не подписывать акт приема сдачи Услуг до устранения обнаруженных ошибок и недочетов в предоставленной документации, о чем письменно уведомляет ИСПОЛНИТЕЛЯ, прилагая перечень обнаруженных ошибок.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1 Цена настоящего договора составляет ______________________________ рублей

3.2 Уплата ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ цены Договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в настоящем договоре, либо в кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ, согласно приложению№1(график оплаты) настоящего договора, являющегося его неотъемлемой частью

3.4 Выезды дизайнера, при необходимости таковых, в г. Москву, Санкт-Петербург и за границу РФ оплачиваются отдельно, цена выездов и продолжительность поездок оговаривается в дополнительных соглашениях к данному договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в п.1.3 настоящего Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 0.1% от стоимости работ, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ.

4.2. За нарушение срока оплаты оказанных Услуг, указанного в графике оплаты, ЗАКАЗЧИК уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ пеню размере 0.1% от неоплаченной суммы Договора, за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от неоплаченной суммы.

4.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны, после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, решают их в судебном порядке.

6. ФОРС-МАЖОР.

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение произошло по причине обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, землетрясения, забастовки, решения любых государственных органов.

6.3 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в 10-ти дневный срок известить другую сторону о наступлении какого-либо из вышеуказанных обстоятельств и передать ей соответствующие документы, подтверждающие наступление этого обстоятельства непреодолимой силы.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.2 Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям , предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков, включая упущенную выгоду.

7.3 Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне за две недели.

8. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1 Право собственности на окончательный проект по настоящему договору , включающий все утвержденные (подписанные) рабочие материалы, переходят от ИСПОЛНИТЕЛЯ к ЗАКАЗЧИКУ после оплаты ЗАКАЗЧИКОМ всех работ в полном объеме. При этом ИСПОЛНИТЕЛЬ продолжает сохранять за собой неимущественные авторские права, в том числе право называться автором этих документов.

8.2 ИСПОЛНИТЕЛЮ запрещается использование сведений , предоставленных ему ЗАКАЗЧИКОМ , для любых целей, не относящихся к выполнению обязательств по данному Договору. ЗАКАЗЧИК обязуется сохранить полную конфиденциальность о методах и способах реализации ИСПОЛНИТЕЛЕМ договорных обязательств.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью Дизайн Студия «Эффект»,

170100, г. Тверь ул. Малая Самара д. 2

ОГРН 1106952017545 ИНН 6950120032 КПП 69500100

р/сч 40702810600050000792 в Филиале «Тверской» ЗАО «КБ ОТКРЫТИЕ»,

кор/счет 30101810600000000902 БИК 042809902

ЗАКАЗЧИК __________________ ИСПОЛНИТЕЛЬ_____________________

Владимирова Н.Н. Лебедев П.Г.

Приложение к договору:

  1. График оплаты и выполнения работ-1лист.

  2. Перечень проектной документации, входящей в дизайн-проект- 1лист.

ЗАКАЗЧИК __________________ ИСПОЛНИТЕЛЬ_____________________

Лебедев П.Г.

Приложение №1.

ГРАФИК ОПЛАТЫ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Наименование этапа

Срок оплаты

Сумма оплаты

Примечание

Аванс 30%

В течение 3-х дней

После заключения договора

Аванс 30%

После выполнения п.1-:-5 перечня проектной документации

Аванс 30%

После выполнения п.10 перечня проектной документации

Расчет 10%

После выполнения п.12 и подписания акта сдачи-приемки проектной документации

ЗАКАЗЧИК __________________ ИСПОЛНИТЕЛЬ_____________________

Лебедев П.Г.

Приложение № 2

Перечень проектной документации, входящей в дизайн-проект

  1. План помещения или коттеджа, выполненный по фактическим обмерам, М 1: 100 или М 1:50.

  2. Варианты планировки/перепланировки помещения – 2-3 варианта, М 1:100 или М 1:50.

  3. Фотореалистичная визуализация интерьеров к одному из вариантов перепланировки, не более одного эскиза на основные помещения. Всего_____ эскизов.

  4. Расстановка мебели, М 1:100 или М1:50 (без привязок, с учетом свободы передвижения и маршрутов).

  5. Расстановка сантехнического и кухонного оборудования с привязками, М 1:100 или М 1:50.

  6. План помещения с расстановкой электроточек. Выполняется с привязками, М 1:100 или М 1:50. При этом размещение встроенных потолочных светильников может быть указано на плане устройства потолков.

  7. План устройства потолков, М1:50.. При необходимости план дополняется схемой разреза без масштаба.

  8. Технические рисунки устройства ниш и декора стен (развертки) М 1:25.

  9. План устройства полов, М 1:100 или М 1:50. План полов не является раскладкой для отделочных материалов.

  10. Паспорт отделки для всего объекта. Оговариваются виды отделки всех плоскостей, с учетом цвета, материала, подготовки; тип и цвет дверей и дверной фурнитуры; другие декоративные детали. Выполняется предварительный паспорт, после согласования с заказчиком выполняется окончательный паспорт, именуемый далее «Технический паспорт отделки».

  11. Подбор отделочных материалов, мебели, дверей и светильников в торговых организациях г. Твери и/или по интернету. Подбор колеров для окрашиваемых поверхностей, молдингов, декоративных покрытий, обоев.

  12. Раскладки настенной и напольной плитки после выбора коллекций плитки для помещений со сложной укладкой.

ЗАКАЗЧИК __________________ ИСПОЛНИТЕЛЬ_____________________

Лебедев П.Г.

Образец договора на разработку дизайн-проекта
от ООО «Поларис»

ДОГОВОР № 00/00/00

НА РАЗРАБОТКУ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА

Общество с ограниченной ответственностью “Поларис”, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице __________________________ , действующего на основании _____, с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор оказания услуг (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется разработать дизайн-проект интерьера помещения и оформить проектно-техническую документацию на объект, расположенный по адресу:________________________________________________________________________________________

1.2. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную Договором цену.

1.3. Виды работ, объем, содержание и срок разработки проектной документации, являющиеся предметом настоящего договора, определены: Заданием на проектирование (Приложение № 1), Графиком выполнения работ (Приложение № 2), Техническим заданием (Приложение № 3).

2. Сроки выполнения работ

2.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по настоящему Договору в течение 37 рабочих дней в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2) с момента перечисления Заказчиком авансового платежа, указанного в п. 3.2.1. настоящего Договора.

2.2. Исполнитель приступает к выполнению работ с момента (даты) перечисления авансового платежа и предоставления Исполнителю исходных данных, предусмотренных п. 4.3.1 настоящего Договора.

2.3. Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п. 2.1. настоящего Договора.

2.4. По соглашению сторон Договор может быть продлен на новый срок.

2.5. Условия и порядок внесения изменений установлены в разделе 6 настоящего Договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость разработки дизайн-проекта составляет: _______________________ рублей.

при площади помещения равной ______________________________________________ м2.

Если после обмера помещения, заявленная Заказчиком площадь помещения будет отличаться от площади, вычисленной после проведения Исполнителем замеров, цена договора изменяется в большую или меньшую сторону, в зависимости от итогов замеров из расчета _______ руб. за 1 м2, для помещений площадью более 70м2.

3.2. Оплата по договору производится в следующем порядке:

3.2.1. В счет предусмотренных настоящим договором платежей и обеспечение его исполнения Заказчик, в течении трех банковских дней после подписания настоящего договора дизайн проекта выплачивает Исполнителю Аванс в размере 50 % от суммы. указанной в п.3.1, что составляет ________________ (________________________) рублей.

3.2.2. Второй платеж, в размере 30 % от суммы, указанной в п.3.1, что составляет ________________ (________________________) рублей, Заказчик оплачивает после согласования 2-го этапа, согласно Графику выполнения работ (Приложение №2).

3.2.3. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее трех банковских дней после полного их завершения и подписания акта сдачи-приемки.

3.3. В случае если Заказчик не принимает работу в течение 7 дней после ее передачи, и при этом не предоставляет мотивированных письменных претензий относительно качества и полноты документации, он обязан выплатить полную сумму, указанную в п.3.1.

3.4. Условия и порядок внесения изменений в стоимость работ, связанных с изменениями их объёмов и видов, установлены в п.6.2.

3.5. Форма оплаты – наличный и безналичный расчет.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.1.2. По требованию Заказчика информировать его о ходе выполнения работ.

4.1.3. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в принятую им проектную документацию, оказывающие влияние на стоимость и сроки выполнения работ.

4.1.4. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ немедленно сообщить об этом Заказчику.

4.1.5. Устранить возникшие по вине Исполнителя дефекты (недостатки) в проектную документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты документации.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Привлекать третьих лиц к работам по выполнению своих обязательств по настоящему Договору.

4.2.2. Досрочно завершить работу по настоящему Договору с согласия Заказчика, при условии выполнения ее качественно и в полном объеме.

4.2.3. Производить фото- и видеосъемку реализованного интерьера без указания выходных данных Заказчика.

4.2.4. Публиковать реализованный проект в специализированных печатных изданиях, размещать в сети Интернет, а также имеет полные авторские права на данный проект.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Передать Исполнителю до начала работ необходимую техническую документацию:

• план помещения

• план БТИ

4.3.2. Предоставить Исполнителю заполненное и подписанное техническое задание (Приложение № 3) до начала разработки дизайн-проекта.

4.3.3. Обеспечить, в согласованное Сторонами время, доступ Исполнителю в помещение для осуществления работ, предусмотренных настоящим Договором.

4.3.4. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

4.3.5. Своевременно принимать и оплачивать работы, выполняемые Исполнителем в соответствии с настоящим договором.

4.3.6. Обеспечить принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки) дизайн-проекта в течение 3 (трех) дней после получения от Исполнителя предложений для рассмотрения.

4.4.7. Предупредить Исполнителя о своем предполагаемом длительном (более 15 дней) отсутствии.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Назначить уполномоченное лицо для представления его интересов по-настоящему Договору.

4.4.2. Получать от Исполнителя необходимую информацию о ходе проведения работ по настоящему Договору.

4.4.3. Вносить предложения, относительно дизайнерских решений, как объекта в целом, так и его части, если разработанные Исполнителем дизайнерские решения объекта, по каким — либо причинам не удовлетворяют Заказчика или же приостановить работы.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны обязуются извещать друг друга об обстоятельствах, которые могут привести к нанесению ущерба любой из сторон немедленно по выявлению таких обстоятельств.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, по вине Исполнителя, он выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% этой суммы.

5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Исполнителю, Заказчик выплачивает пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей выплате, за каждый просроченный день, но не более 10% этой суммы.

5.4. В случае привлечения Заказчиком к работе третьих лиц, Исполнитель не несет ответственность за сроки и качество работ.

5.5. Исполнитель не несет ответственности за окончательную реализацию проекта, если Заказчик самостоятельно произведет оформление интерьеров объекта не в соответствии с утвержденным дизайн — проектом.

6. Изменение условий реализации проекта

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

6.2. Повышение договорной цены, вызванное дополнительными работами в результате изменения Заказчиком объёмов работ (глубины проработки проекта), оформляется дополнительным соглашением между Заказчиком и Исполнителем, становящимся с момента подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

6.3. Дата завершения работ сдвигается соразмерно сроку выполнения Исполнителем дополнительных работ, доработки проекта по требованию Заказчика, а также в случае просрочек со стороны Заказчика по части принятия решений, на время просрочки.

6.4. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что скрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по-настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, должна немедленно известить о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств другую сторону.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более двух месяцев, Исполнитель и Заказчик в течение 10 (десяти) дней примут решение о мерах, необходимых для продолжения выполнения работ.

8. Авторские права

8.1. Всей полнотой имущественных и личных неимущественных прав на объекты авторского права, созданные Исполнителем в результате работ по настоящему Договору, обладает Исполнитель.

8.2. Всей полнотой имущественных и личных неимущественных прав на результаты работ до подписания Акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору обладает Исполнитель.
8.3. При передаче Заказчику результатов работ, Исполнитель передает Заказчику все имущественные права на результаты работ, в том числе бессрочное исключительное право использования предоставленных материалов и результатов работ в объеме полномочий, установленных ст.16 закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 09.07.1993 г. № 5351-1. При этом Заказчик обязуется, чтобы в рекламных объявлениях, различных публикациях и в подобных материалах, подготавливаемых Заказчиком или третьим лицом по договору с Заказчиком в любых целях, должен быть указан Исполнитель.
8.4 Исполнитель может использовать результат работ в своем портфолио, на Интернет сайте компании, в рекламных материалах, предварительно уведомив Заказчика.

9. Общие условия

9.1. Разногласия по Договору решаются путем переговоров между Сторонами. При не достижении соглашения споры разрешаются в судебных органах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Настоящий Договор заменяет любые другие предшествовавшие устные и письменные обязательства между Сторонами по предмету настоящего договора.

9.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы — по одному для каждой Стороны.

9.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 — Задание на проектирование.

Приложение № 2 — График выполнения работ.

Приложение № 3 — Техническое задание.

10. Сроки действия договора.

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

10.2. Настоящий договор действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по нему, а также завершения всех взаиморасчетов между сторонами.

10.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно, по взаимному согласию сторон, с письменным уведомлением не менее чем за одну неделю, при условии полной оплаты фактически выполненной работы.

10.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно, в одностороннем порядке, при отсутствии оплаты авансового платежа в течении 20 рабочих дней с момента подписания договора.

11. Адреса и реквизиты Сторон

«Заказчик»

Ф.И.О: ______________________

Адрес регистрации: _____________

Паспорт №: ____________________

Серия: _________________________

Выдан: ________________________

Дата выдачи: ___________________

12. Подписи Сторон

«Заказчик»

/____________/ ____________________.

«Исполнитель»

ООО «Поларис»

Юридический адрес:

115191, г.Москва, ул. 2-я Рощинская,

дом 4, офис 503

ОГРН ___1147746769433__________

ИНН/ КПП __7725834415/772501001

ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва

р/сч __40702810700000031534______

к/сч __30101810400000000555______

БИК__044525555_________________

«Исполнитель»

Генеральный директор

/____________/ ____________________.

Приложение № 1

к Договору №___

от «__» ___________ 2017 года

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Содержание материалов, передаваемых Заказчику:

1. Общие данные

2. Обмерный чертеж

3. План демонтажа конструкций

4. План монтажа конструкций

5. План помещений после перепланировки

6. План расстановки мебели и оборудования

7. План потолков (с указанием отметок и узлами)

8. План полов (с указанием отметки пола, типа напольного покрытия, раскладки и размеров)

9. План монтажа осветительных приборов (с указанием типов)

10. План электрокоммуникаций с привязками (указывается месторасположение розеток и электровыводов)

11. Схема управления освещением (с указанием включения групп светильников)

12. Схема расположения отопительных приборов и теплых полов

13. Схема расположения выводов водоснабжения и канализации

14. Схема расположения приборов вентиляции и кондиционирования

15. Схема маркировки разверток

16. Развертки стен

17. План с маркировкой дверей

18. Спецификация дверей

19. План маркировки подоконников

20. Ведомость отделки помещений (материалы)

21. Ведомость осветительных приборов

22. Ведомость розеток и выключателей

23. Необходимые узлы сложных конструкций

24. Визуализация помещений

25. Смета на дизайн проект

Состав и формат материалов, передаваемых Заказчику:

Проектные материалы передаются Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах, на электронном носителе — в 1-м экземпляре.

Текстовые материалы в электронном виде передаются в формате doc, графические материалы в электронном виде передаются в формате pdf, jpg.

«Заказчик»

/____________/ ____________________.

«Исполнитель»

Генеральный директор

/____________/ ____________________.

Приложение № 2

к Договору №___

от «__» ___________ 2017 года

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1 этап — 10 рабочих дней:

  • Обмерный чертеж с указанием инженерных коммуникаций.
  • Эскиз планировки.

2 этап — 15 рабочих дней:

  • Визуализация помещений по выбранному варианту планировки.

3 этап — 10 рабочих дней:

  • Разработка рабочей документации

4 этап — 2 рабочих дня:

  • Изготовления комплектов чертежей дизайн проекта на бумажном носителе

Договор на разработку Дизайн-макета

Договор

на разработку Дизайн-макета

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Договор (далее — Договор) определяет условия выполнения работ по созданию Дизайн-макета Закрытым акционерным обществом «Глобал Маркетинг», далее именуемым «Исполнитель», и в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса является адресованным всем Заказчикам предложением делать оферты, т.е. предложения о заключении Договора на выполнении Исполнителем работ по изготовлению Дизайн-макета на изложенных в Договоре условиях.

При совместном упоминании по тексту Договора Исполнитель и Заказчик также именуются «Стороны», а каждый по отдельности — «Сторона».

1.2. Настоящий Договор не требует двустороннего подписания и действителен в электронном виде. Договор считается заключенным и приобретает силу договора присоединения с момента получения от Заказчика письменного подтверждения заказа на изготовление Дизайн-макета либо, в случае отсутствия такого подтверждения, с момента оплаты Заказчиком соответствующего заказа. Письменным подтверждением заказа считается сообщение, полученное от Заказчика по факсу, электронной почте либо другим способом, и содержащее явно выраженное намерение Заказчика считать себя заключившим с Исполнителем договор на изготовление Дизайн – макета. Действия, подтверждающие заказ, означают, что Заказчик принимает полностью и безоговорочно все условия Договора без каких-либо изъятий и/или ограничений.

2. Предмет договора

2.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке Дизайн-макета (далее «Макет») в соответствии с требованиями Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Требования к готовому Макету, а также сроки и порядок его изготовления излагаются Заказчиком в поле «Описание заказа» соответствующего раздела Сайта, либо направляются им в адрес Исполнителя в письменном виде по электронной почте, по факсу либо иным способом, и считаются неотъемлемой частью настоящего Договора,

2.2. Приемка работ подтверждается подписанием Сторонами Акта приема-передачи работ, если письменным соглашением Сторон не предусмотрено иное.

2. Права и обязанности сторон.

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Изготовить в соответствии с требованиями Заказчика, изложенными в порядке, предусмотренном п.2.1 настоящего Договора, и представить для утверждения Заказчику варианты Макета в количестве и в срок, согласованные Сторонами.

3.1.2. Согласовать и утвердить с Заказчиком возникающие дополнительные расходы, связанные с изготовлением Макета, в случае изменения Заказчиком первоначально оговоренного задания.

3.1.3. Передать заказчику в электронном виде (на CD-диске или в качестве файла, отправленного на указанный Заказчиком адрес электронной почты) подготовленный к дальнейшему использованию и утвержденный Заказчиком один вариант доработанного Макета.

3.1.4. Передать права на использование изготовленного в соответствии с настоящим договором Макета Заказчику в момент передачи ему самого Макета.

3.1.5. Обеспечить конфиденциальность всей информации о деятельности Заказчика, ставшей известной Исполнителю при исполнении настоящего договора.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. По собственному усмотрению выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором, в случае отсутствия прямых указаний Заказчика, изложенных им при размещении заказа.

3.2.2. В случае нарушения Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки оплаты в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, более чем на 30 (тридцать) календарных дней отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков (в том числе оплаты штрафных санкций) с предварительным уведомлением Заказчика не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

3.2.3. Требовать оплаты дополнительных работ, связанных с внесением дополнений и/или правок в Макет, носящих технический характер и возникающих по вине Заказчика, а также приводящих к отступлению от первоначально изложенных Заказчиком требований.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Предоставить Исполнителю информацию, необходимую для разработки Макета, включая информацию о рекламируемом товаре или услуге в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в частности Закона «О рекламе».

3.3.2. Принимать решения об утверждении либо отказе от утверждения представленных Исполнителем в соответствии с п. 2.1.1. настоящего Договора эскизов Макета в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем указанных эскизов.

3.3.3. Принять и утвердить один вариант Макета для окончательной его доработки в соответствии с требованиями, изложенными при размещении заказа.

3.3.4. Оплатить Исполнителю согласованные Сторонами дополнительные расходы.

3.3.5. Оплатить работы Исполнителя в порядке, размерах и в сроки в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3.6. Утвердить окончательный вариант макета в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его предоставления Исполнителем.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Получить дополнительный вариант эскиза Макета, если предоставленные Исполнителем варианты его не устраивают в соответствии с п. 6.3.

3.4.2. Просить внесения изменений в предоставленные Исполнителем эскизы Макета, не приводящие к серьезным отступлениям в дизайне от ранее согласованного эскиза.

3.4.3. Просить внесения незначительных изменений в готовый Макет, связанных с заменой текстовой информации, иллюстративных материалов, не приводящие к изменению дизайна утвержденного Макета.

4. Оплата работ

4.1. Расценки на выполнение работ Исполнителем указываются в соответствующем разделе Сайта. Заказчик знакомится с ними самостоятельно. Считается, что Заказчик, размещая заказ на изготовление Дизайн-макета, с указанными расценками ознакомлен и согласен на их применение.

4.2. Стоимость работ Исполнителя и иные суммы к платежу по настоящему Договору выражены в рублях. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.3. Перед началом работ «Заказчик» оплачивает «Исполнителю» аванс в размере 100% (Ста процентов) от общей стоимости работ. По письменному соглашению Сторон допускается оплата работ Заказчиком наличными деньгами в момент передачи ему Макета в офисе Исполнителя, либо отсрочка/рассрочка платежа.

4.4. Оплата дополнительных расходов по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) дней с даты их согласования Сторонами.

4.5. Сумма и порядок оплаты, определенные в соответствии с условиями настоящего Договора, являются окончательными и изменению не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных п. 6.2 настоящего договора.

4.6. В случае отказа Заказчика от заказа после выполнения всех работ в соответствии с требованиями, изложенными при его размещении, с Заказчика удерживается сумма в размере 50% (Пятидесяти процентов) от общей стоимости работ.

5. Конфиденциальность

5.1. Стороны считают конфиденциальной всю информацию, переданную или полученную в ходе исполнения настоящего Договора.

5.2. Стороны не имеют право разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

6. Порядок сдачи-приемки

6.1. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем вариантов Макета принимает решение об утверждении одного из представленных вариантов, либо письменно (по электронной почте, по факсу или иным способом) согласовывает с Исполнителем необходимые дополнения и/или изменения в эскизе Макета. Дополнения и/или изменения в эскизе Макета не должны быть связаны с заменой рекламируемого товара, услуги или деятельности, первоначально указанными Заказчиком при размещении заказа на Сайте.

6.2. Если изменения и/или дополнения, которые вносятся Заказчиком в эскиз Макета, приводят к изменению первоначальных требований и условий, указанных им при размещении заказа, то Исполнитель вправе приостановить выполнение работы до момента согласования новых требований и порядка и сроков оплаты дополнительных работ (п. 2.1.2 Договора)

6.3. В случае, если Заказчика не устраивают предоставленные варианты разработанного Макета, после дополнительного обсуждения и уточнения задания, Исполнитель обязуется предоставить Заказчику дополнительный вариант Макета.

6.4. Исполнитель передает Заказчику изготовленный и утвержденный Заказчиком Макет в электронном виде (на CD-диске или в виде вложенного файла, направленного на адрес электронной почты, указанный Заказчиком). В случае передачи Макета на CD-диске сторонами подписывается Акт приемки-передачи выполненных работ. В случае передачи Макета на адрес электронной почты он считается принятым Заказчиком, если в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты направления в его адрес соответствующего сообщения от Заказчика не поступило письменных замечаний в отношении указанного Макета.

6.5. Работы считаются принятыми, а право собственности на изготовленный Исполнителем Макет перешедшим от Исполнителя к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи работ, либо, в случае передачи Макета Заказчику по электронной почте, по истечение трех рабочих дней с даты направления Макета на указанный им адрес электронной почты.

6.6. После принятия работ Заказчиком в соответствии с п. 6.5 Договора претензии в отношении качества Макета, а также его соответствия условиям Договора не принимаются.

7.Ответственность

7.1. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты расторжения договора. В этом случае Исполнитель обязан возвратить Заказчику авансовые платежи за вычетом 20% от стоимости Заказа в случае, если работа по заказу была начата. Кроме того, Заказчик обязуется возместить Исполнителю фактически понесенные расходы.

7.2. В случае нарушения сроков оплаты, указанных в п. 4.4.- 4.5. настоящего Договора, Заказчик по письменному требованию Исполнителя выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости работ.

7.3. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в соответствующем Приложении к настоящему Договору, Исполнитель по письменному требованию Заказчика выплачивает заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости работ.

7.4. В случае нарушения Заказчиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, сроки исполнения обязательств Исполнителя переносятся соответственно на срок задержки исполнения обязательств Заказчиком.

7.5. Ответственность за достоверность и содержание рекламной информации, размещаемой на Макете, в полной мере несет Заказчик. Исполнитель вправе отказать Заказчику в изготовлении макета, если предоставленные Заказчиком материалы нарушают требования законодательства Российской Федерации о рекламе, права авторов и иных владельцев исключительных прав, носят порнографический или иной непристойный характер, пропагандируют ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам; пропагандирует употребление наркотических и прочих средств, наносящих вред здоровью; призывают к жестокому обращению с животными; нарушают права национальных и иных меньшинств; содержат призывы к насильственным действиям или иным образом нарушают действующее законодательство Российской Федерации.

7.6. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приема-передачи работ он подписывается Исполнителем в одностороннем порядке, а работы считаются выполненными в полном объеме в соответствии с данным Договором и сданными в установленный им срок.

7.7. В случае нарушения п. 3.3.2. настоящего договора, исполнитель оставляет за собой право считать работы выполненными в полном объеме в соответствии с данным договором и сданными в срок, оговоренный данным договором, по истечении срока 30 календарных дней с момента предоставления Исполнителем эскизов Макета.

7.8. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с его исполнением, Стороны принимают все меры к их разрешению в претензионном порядке.

7.9. В случае невозможности разрешения указанных споров в претензионном порядке, они будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подтверждения Заказчиком заказа на изготовление Дизайн-макета и выражения согласия с условиями Договора в порядке, предусмотренном п. 1.2 настоящего Договора.

8.3. Заказчик обязуется самостоятельно знакомиться с условиями Договора. Размещая заказ на изготовление Макета, Заказчик тем самым подтверждает, что он ознакомился с условиями настоящего Договора, они ему понятны и он принимает их безусловно и в полном объеме.

8.4. Любые приложения, изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Письменная форма считается соблюденной, если Стороны обменялись сообщениями по электронной почте или по факсу.

9. Реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАО «Глобал Маркетинг»

Юр.адрес: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 4

Факт.адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская , д. 35 стр. 2

Р/с 407 02 810 2 0000 0000 944

В ООО КБ»ФПК» г. Москва

К/с 301 01 810 4 0000 0000 506

БИК 044 552 506

ИНН 7708624545

КПП 770801001

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *